下面是小编为大家整理的垫资协议（8篇）,供大家参考。
垫资协议（精选8篇）
垫资协议 篇1
垫资协议
垫资方：
借资方： （抵押人）
保证方： （抵押权人）
借资方为将坐于
房产，解押、重新抵押，解押款 万元，重新抵押贷款 万元，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借资用途：
第二条 借资金额：
第三条 借资费用：
第四条 借资发放形式：
第五条 借款期限：
第六条 还款资金来源及还款方式
1、 还款资金来源：
。
2、 还款方式：
。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理（借资方必须全力配合）。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
第九条 本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方人民
法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方： （公章）
地 址：
电话号码：
借资方：
地 址：
电话号码：
保证方：
地 址：
电话号码：
签约日期：
签约地点：
垫资协议 篇2
垫资方：_____________
借资方：_____________(抵押人)
保证方：_____________(抵押权人)
借资方为将坐于
房产，解押、重新抵押，解押款________元，重新抵押贷款________元，并请作为保证人，经三方(或双方)协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条借资用途：_________________
第二条借资金额：_________________
第三条借资费用：_________________
第四条借资发放形式：_____________
第五条借款期限：_________________
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源：_____________。
2、还款方式：_____________。
第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
第九条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方：_____________(公章)
地址：_________________
电话号码：_____________
借资方：_____________
地址：_________________
电话号码：_____________
保证方：_____________
地址：_________________
电话号码：_____________
签约日期：_____________
签约地点：_____________
垫资协议 篇3
建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。
四、进场时间：定于 年 月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20__年建筑工程消耗量定额》、《20__年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
年 月 日
垫资协议 篇4
垫资协议书
甲方（垫资方）：____________________
住所:______________________________
联系方式（手机）：
乙方（借资方）：____________________
住所：_____________________________
联系方式（手机）：
甲乙双方在平等自愿的基础上，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条：借资用途
乙方与XX有限公司签订有买卖合同，乙方购买XX有限公司麸皮。由于乙方购买的麸皮数量较大，现乙方委托甲方对其购买的麸皮款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与XX有限公司签订的麸皮买卖合同的购买麸皮用，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条：垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为：自___年___月___日到____年__ 月___ 日。
第三条：垫资形式
甲方直接为乙方与XX有限公司之间的麸皮买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买麸皮数量20元/吨的提成给予甲方。
第四条：还款期限与还款方式
乙方还款期限为：乙方应于
乙方还款方式为：乙方应于
第五条：双方责任义务
（一）甲方的主要权利和义务
（1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：
（2）对甲方提供的有关个人资料予以保密：
（3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件资料：
（二）乙方主要权利和义务
（1）乙方有权要求甲方按协议约定垫资：
（2）乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3）乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性：
（4）乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买麸皮每吨20元的垫资提成。
第六条 违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____ 天。
第七条 本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）： 乙方 （签字、盖章）：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
垫资协议 篇5
建设工程施工承包垫资协议书
建设工程施工承包垫资协议书
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。
四、进场时间：定于 年 月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20__年建筑工程消耗量定额》、《20__年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
垫资协议 篇6
编号：______________________
甲方：______________________
乙方(借款人)：______________
身份证号：__________________
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币(大写)__________________元整(小写：__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：
户名：__________________;
账号：__________________;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：
户名：__________________;
账号：__________________;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写：__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤____________;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。
甲方：__________________
乙方签名(指印)：________
身份证号码：____________
住址：__________________
电话：__________________
签订日期：______________
垫资协议 篇7
资金短期拆借协议
甲方： 乙方：
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为 公司代垫资人民币 ，只用于 ,专款专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要单据文件： ，完全由甲方掌控此垫资款。
三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五：垫资收益：甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额： 固定收益，金额为：￥16000.00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定固定收益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险） 。
六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条，将乙方移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。
七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
八：本协议一式贰份双方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字： 乙方（法人）签字：
年 月 日 年 月 日
垫资协议 篇8
垫资协议书
编号：
甲方：
乙方（借款人）： 身份证号：
鉴于乙方拟向 银行 支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写） 百
拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB ）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：
户名： ；
账号： ；
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：
户名： ；
账号： ；
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过 天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的 ‰（千分之 ）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写） 百 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB ）的个人汽车贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市 区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市 区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）
4.2下列第 项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：
①委托融资申请表；②债务声明书；③划款委托书；④借款借据；⑤ ；
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。
甲方：
乙方签名（指印）： 身份证号码：
住址： 电话：
签订日期： 年 月 日
推荐访问:协议 垫资协议（8篇） 垫资协议(精选8篇) 垫资协议书
